合同编号：*********-******
****市小关镇山怀村****项目施工合同
工程名称：****市小关镇山怀村****项目
发包方：****市水利工程建设管理局
**
承包方：*赢建设设集团有限公司
签订时间：****年*月*日
第*部分合同协议书
****市水利工程建设管理局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施****市小关镇山怀村****项目，已接受*赢建设集团有限
公司（承包人名称，以下简称承包人）对****市小关镇山怀村****项目的投标，并确定其为中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中
华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
、工程概况
*、工程名称：****市小关镇山怀村****项目。
*、工程地点：****市小关镇。
*、资金来源：政府投资。
*、工程内容：对小关镇山怀村山洪沟进行防洪治理，主要为清淤和岸坡护砌。
*、工程承包范围：图纸及工程量清单范围内的所有内容。
*、合同工期
工期总日历天数：***日历天。
*、质量标准
工程质量：合格。
*、签约合同价与合同价格形式
*.合同总价为（大写）人民币*************元*角*分
（小写）￥：*******.**元。
*、项目经理与主要人员
承包人项目经理：刘子枫，技术负责人：王彦丽
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）招标文件
（*）中标通知书；
（*）投标函及其附录;
（*）合同协议书
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单或预算书；
（**）****合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同
的组成部分。
*、签订时间
本合同于****年*月*日签订。
*、签订地点
本合同在****市水利局签订。
*、合同生效
本合同自双方签字盖章后生效。
*、合同份数
本合同*式*，均具有同等法律效力基发包入热*份。，承包人执*份。
发包人：承泡人建设集团有限公司（公章）
法定代表人或其委代理人：法定代表人或其委托代理
白证**
（签字）（签字）
电话：电话：****-*******
传真真：真：
传****-*******
电子信箱：电子信箱：**********@**.***
开户银行：开户银行：兴业银行股份有限公司平顶山分行
账号：账号：******************
第*部分通用合同条款
通用合同条款全文引用水利部《水利水电工程标准施工招标文件》（****年版）
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.*技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术条款的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改技术条款是合同的重要组成
部分，其内容是说明合同标的物应达到的质量标准及其施工技或补充。
*.*.*.*图纸：指列入合同的招标图纸，以及发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和****图纸（包括配套说明和有关资料）。
*.*.*合同当事人和人员
*.*.*.*发包人：****市水利工程建设管理局。
*.*.*.*承包人：*赢建设集团有限公司。
*.*.*.*承包人项目经理：刘子枫
*
*.*.*.*监理人：****众城建设咨询有限公司
*.*.*工程和设备
*.*.*.**永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地
*.*.*.**临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，并应在完工后按合同要求退还的场地。
*.*.*日期
*.*.*.*缺陷责任期（工程质量保修期）：*年。
*.*.*.*质量保证金（或称保留金）：*%。
*.*合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（*）合同协议书；
（*）中标通知书
（*）招标文件
（*）投标函及投标函附录；
（*）专用合同条款；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工程量清单；
（**）****合同文件。
*.*联络
*.*.*来往函件均应按照技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达施工合同中确定的项目参见单位负责人。
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是
允许调整合同价格的工程量偏差范围：据实调整
*.发包人义务
*.*发包人代表
发包人代表：
| 姓 |
名： |
| 身份证号： |
|
| 职 |
务： |
| 联系电话： |
|
| 通信地址： |
|
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
通信地址：
发包人对发包人代表的授权范围如下：除强制监理的项目和内容外，发包人代表代表发包人履行合同，所有工程结算依据资料及现场签证均需
发包人代表签字；重大事项的确认、调整及处理，包括但不限于合同的变更、设计文件的改变、工程进度和工程价款的确认、调整、索赔等，除发
包人代表签字外，还必须获得发包人的书面确认，并符合发包人的相关管理和审批程序。
在涉及合同的重大事项与关乎工程与发包人重大利益的问题上，承包人应以善意第*人的方式取得发包人的真实意思表示，任何误导、曲解或
者对发包人代表意见的不正当利用，从而出现与事实不符、违反相关法律、规则和标准、违背项目特征和双方合同目的并损害发包人利益结果的行
为都是无效的。
在对发包人代表的意见有异议、疑义或者有合理的不确定性时，承包人有义务就相关问题向发包人求证或者获得发包人的书面确认。
*.*提供施工场地
*.*.*发包人提供的施工场地范围为：发包人提供施工现场满足施工需要的场地及临时用地。
*.*.*承包人自行勘察的施工场地范围为：
*.*.*关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（*）*通*平；
（*）施工用水、电力、通讯线路接至施工场地内，满足施工要求；
（*）提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（*）提供工程地质和地下管线资料；
（*）在合同签订后，逐步完成施工所需要的全部证件及相关手续；
（*）以书面形式现场交验水准点与坐标控制点；
（*）按工程进度开展图纸会审和设计交底；
（*）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并承担相关费用。
*.监理人
*.*监理人的职责和权力
关于监理人的监理内容：按监理合同执行
关于监理人的监理权限：按监理合同执行。
监理人的任何行为，包括但不限于检查、查验、同意、指示、要求、建议、审核、审批、校核、通知、验收、证明、试验或类似行动等，均不
解除或者减免承包人根据法规和合同应承担的任何义务和责任。
承包人有义务对监理人的资格、人员、权限及指示内容进行审查，如有异议或疑义，应向发包人进行书面确认。
*.*监理人员总监理工程师：
*.施工设备和临时设施
*.*发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供施工设备和临时设施。
*.交通运输
*.*道路通行权和场外设施
场外道路通行权及场外设施的约定：由发包人负责。
场内道路因非承包人原因造成的设备或材料无法直接进场所产生的*次及以上倒运费用由发包人承担。
*.测量放线
*.*施工控制网
*.*.*施工控制网的约定：由监理人组织设计方、承包人参与技术交底，由承包人按批准的施工组织设计自行布置施工控制网。
*.施工安全、治安保卫和环境保护
*.*发包人的施工安全责任
*.*.*发包人提供执行通用条款资料，其余资料由承包人负责收集，承包人对勘查结果应先复核后使用。
*.*承包人的施工安全责任
施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大交通事故。重大火灾事故、重大塔塌事故。*旦发生事故，事故责任及经
济责任全部由承包人负责和负担。承包人要对工地施工等人员购买保险。
*.*文明工地
*.*.*本合同文明工地的约定：由业主现场代表、施工单位项目经理组成创建文明工地组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法并落实。
**.开工和竣工
**.*监理人根据施工准备情况发出开工通知。
**.*异常恶劣的气候条件
**.*.*本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（*）日降雨量大于_****的雨日超过**天；
（*）风速大于_***/*的_*级以上台风灾害；
（*）日气温连续*天超过**℃的高温；
（*)日气温连续*天低于-**℃的严寒；
（*）造成工程损坏的冰霉和大雪灾害：除工程保险规定以外的，承包人充分考虑；
（*）及****被气象部门认定的恶劣天气。
**.*承包人工期延误
（*）逾期竣工违约金的计算方法：***元/天。
（*）全部逾期完工违约金的总限额为不超过合同总价的*%。
**.*工期提前：工期提前的奖金约定不奖励_
**.工程质量
**.*质量评定
**.*.*工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，报质量监督机构确认。
**.*.*承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人复核质量等级并签证认可。
**.*.*工程合格标准为：合格
**.试验和检验
**.*材料、工程设备和工程的试验和检验
**.*.*承包人按合同约定和监理人指示将各项材料试验交在****省水利厅备案的第*方检测机构检验。承包人试验和检测仪器设备必须经技术监督
部门检验合格，并附有效合格证明。
**.*.*本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：记录要真实齐全，监理人、承包人等见证取样人员均应在相关文件上签字。
**.变更
工程变更及隐蔽工程等环节应按照《巩政办》（****）**号文件要求执行。工程变更应坚持事前报批原则，如工程变更未经审批或非紧急情况先实施后
报审的，在办理工程款支付和工程结算时，其变更引起的相关费用将不予认可。工程变更申报表应由建设、监理、施工单位共同签字并加盖单位公章，涉及
图纸调整，需经设计单位签字并加盖单位公章，同时提供设计联系单明确设计意见。变更申报表不得随意涂改，须注明日期，资料提供齐全。隐蔽工程的相
关资料，应由建设、监理、施工单位共同进行现场核实、签认，并留存相关影像资料。
以下部分引用通用合同【**.*变更的范围和内容】，并补充相关变更内容：
在履行合同中发生以下情形之*，应按照本款规定进行变更。
（*）取消合同中任何*项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；
（*）改变合同中任何*项工作的质量或其它特性；
（*）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（*）改变合同中任何*项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（*）为完成工程需要追加的额外工作；
（*）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目的工程量超过其工程总量的*定数量*分比。
上述第（*）～（*）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。
另补充如下：
（*）承包商提出的工程变更
承包人鉴于现场情况的变化或出于施工便利，或受施工设备限制，遇到不能预见的地质条件或地下障碍，或为了节约工程成本和加快工程施工
进度，或采用新工艺新材料优化了设计方案等原因，可以要求变更设计。
（*）业主方提出变更
业主方根据自己的实际需要提出的变更。
（*）监理工程师提出工程变更
监理工程师根据施工现场的地形、地质、水文、材料、运距、施工条件、施工难易程度及临时发生的各种问题各方面的原因，综合考虑认为需
要的变更。
（*）工程相邻地段的第*方提出变更
例如当地政府和群众提出的变更设计。
（*）设计方提出变更
设计单位对原设计有新的考虑或为进*步完善设计等提出变更设计。
（*）其余非承包人原因造成的工期延误。
（*）如由于地质等原因，导致局部或者大面积塌方，进而产生洞挖、支护、混凝土方量增加的情形，参考**.*（*）目描述，发包人应按实际存在
的工程量，以投标清单为依据进行计价。
（*）地下开挖工程施工期间，若围岩条件与原勘察结果有较大变化，建设单位应委托勘察单位进行补充勘探，必要时还应进行专门的试验研究工
作，复核原定的地质参数，施工单位应根据新的复核结果，调整施工方案，并报监理单位核准。
**.计量与支付
**.*计量
**.*.*计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
**.*.*计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量
**.*.*计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按实际工程进度计量，总子目的计量期按批准的支付分解报告确定。
**.*.*单价子目的计量
参见通用合同条款
**.*.*单价子目的计量
参见通用合同条款
**.*预付款
**.*.*预付款（工程预付款的总金额不包含暂列金）：
（*）工程预付款的总金额为不超过签约合同价的**%。
（*）付款时间为：付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包批
准后**天内予以支付。
**.*工程进度付款
**.*.*付款周期
付款周期同计量周期，即按实际工程进度支付工程款。
（*）由承包人向发包人书面提交中间结算申请资料，经发包人审核后，支付已完工程量的**%；
（*）工程竣工验收合格后结算审核前，支付已完工程量计量价款的**%；
（*）工程结算审核和合同执行完毕后，支付结算款的***%；
（*）保修期：自本工程竣工验收通过之日起*年，保修期内需开具合同总价*%的质量保证金保函。
**.*.*进度款付款申请单
参见通用合同条款
**.*.*进度款付款证书和支付时间
参见通用合同条款
**.*.*工程进度款的修正
参见通用合同条款
**.*.*工程进度款利息
（*）承包人先行垫付的工程款，施工期间应付利息为上
（*）承包人每月按时向发包人上报了工程进度，并申请支付工程进度款，发包人没有按时支付或未足额支付的部分，应计息：
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
（*）完工后已支付工程款少于每月应支付进度款的总额，发包人没有按约定支付工程款，应计息：上
当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
附:
《施工合同司法解释*》第**条规定，利息从应付工程价款之日计付。
**.*质量保证金保函
**.*.*需开具合同总价*%的质量保证金保函。按照建质[****]***号、豫建[****]**号、巩政办[****]*号、郑财购[****]*号等相关文件精神执
行。
**.*.*签订合同时缴纳农民工工资保证金或保函，总额为签订合同价的*%。
**.*.*签订合同时缴纳履约保证金或保函，总额为签订合同价的*%。
履约保证金的返还：自开县之日起至本合同工程全部完工之日后**日内返还。
**.*竣工（完工）结算
**.*.*竣工（完工）付款申请单
（*）承包人应提交竣工付款申请单*式*份。
**.*最终结清
**.**最终结清申请单
（*）承包人应提交最终结清申请单*式*份。
**.*竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：承包人施工财务结算编制提供的资料按水利工程竣工财务决算办法执行。
**.竣工验收（验收）
**.*验收工作分类
本工程法人验收包括：单位工程验收；
政府验收包括：专项验收、阶段验收、竣工验收。
验收条件为：完成相应阶段的工程建设项且，验收程序为：施工单位提出申请，法人经检查认为项目具备相应的验收条件，后报上级主管部门批
准，组织施工、监理、设计、运行管理单位专家参加验收。
**.*分部工程验收
**.*.*本工程由发包人主持的分部工程验收为监理协助项目法人主持其余由监理人主持。
**.*竣工验收
**.*.*本工程不需要竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
**.保险
**.*工程保险
投保内容：建筑工程*切险；
保险金额、保险费率和保险期限：执行保险公司相关规定。
**.*投保内容：安责险
依法投保水利工程建设安全生产责任保险，保险期限覆盖整个施工期。
**.争议的解决
**.*争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：向****市人民法院提起诉讼。
附件：
附件*：履约担保
附件*：廉政承诺书
附件*：保障农民工权益书
附件*：承包人质量终身责任承诺书
附件*：施工安全责任书
功能介绍
热门关键词： 
换一批
河南最新招标公告推荐
400-999-4928
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
